工作与生活中经常需要使用到外墙,承包,保温,合同相关的资讯,这也正越来越成为工作中的必需,为此收集整理了以下住宅楼外墙保温承包合同,欢迎借鉴参考,希望对大家有所帮助。
外墙保温承包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
住宅楼外墙保温承包事宜,甲、乙双方依照中华人民共和国《合同法》资源、公平、诚信的原则,为了明确双方责任和利益,双方在互助互利、各尽其责的基础上,甲、乙双方达成以下协议:
一、工程概况:
住宅楼,层砖混结构。
二、承包范围及承包形式:
1、承包范围:
住宅楼外墙聚苯板保温(包括聚苯板、网格布、锚栓、粘胶剂、人工费、脚手架、吊蓝、防水腻子、加强网格布乳胶漆等)。其中本版保温面积约()平米。
2、承包形式:包工包料。
三、保温材料要求
1、外墙保温苯板设计为7CM厚,容重为18—20千克/立方米,其质量标准符合现行国家标准执行;
2、窗侧边用3cm厚聚苯板保温,容重18—20千克/立方米,其他要求同上;
3、材料进入施工现场,必须有产品合格证及厂家的材料性能检验报告;
4、有业主代表、施工单位、监理单位现场抽样检验,送有资质的单位进行检验,检验合格后方可进行使用,检验的一切费用由乙方承担;
5、外墙聚苯板保温施工完毕后,请有关检测部门进行检测,检测合格后方交工,检测费用由乙方承担。
四、承包价格
经施工项目部与乙方协商按图纸外墙展开保温的实际面积计算,和合国家规定的计算规则计算,总承包价按76元/平米计算。窗边保温参照6cm厚苯板换算后结算,散水以下保温70元/平米计算(扣除乳胶漆),工程总价约===万元。
五、工程质量及验收标准:
质量为合格,验收按国家现行规定的外墙保温规范和自治区有关验评标准及相关文件进行验收。
六、外墙保温施工技术要求:
1、乙方在施工前必须报施工技术方和吊兰搭设方案及安全施工组织设施及操作人员上岗证。各种方案经甲方、业主、监理单位、质监部门审批完毕后可进行外墙保温施工。
2、按图纸设计详新06J108总说明,并详个相关部位节点大样及奇建发[20**]11号文件和施工技术交底单进行施工。
七、工期:20天,从施工项目部通知之日起,因不可抗力因素造成的工期延误,工期顺延,乙方必须保质保量,按项目部所规定的工期内完成施工任务,如在规定的工期内完不成任务的,每超一天给项目部索赔2000元。
八、项目部和乙方的责任:
1、项目部责任:
项目部保证外墙面找平,具体做法由设计单位及业主确定。
项目部协调工地的水、电等外部门事宜,费用由乙方承担。
2、乙方责任:
乙方在进入施工现场前,向监理单位上报相关资质材料及手续,并服从监督单位的管理。
乙方在进入工地后,必须服从施工项目部的管理,遵纪守法,必须遵守本工地所制定的各项规章制度,如果违反了本工地的各项规章制度,项目部有权进行经济处罚。
3、在技术上乙方必须按照图纸设计,图集和有关文件规定及技术交底进行施工,不得偷工减料。对影响保温效果和超过保温范围规范的必须返工,造成经济损失全部由乙方承担。
4、安全方面:乙方必须遵守“安全第一”的原则进行施工,服从项目部的安全管理,发现安全隐患,及时给甲方提供处理方案,并停止施工,如果一方在存在安全隐患的工作面上继续施工或隐瞒安全隐患,若是发生安全事故责任全部由乙方承担。
5、外墙保温所用的施工用机具设备、吊篮葫芦等,全部由乙方承担,乙方材料进入现场后,要按甲方指定的位置堆放,堆放要整齐,配合甲方做好现场文明施工。
6、甲方定期或不定期对本工程进度、质量、文明施工进行检查,发现问题限期整改,问题严重的,造成的经济损失,由乙方承担。
九、付款方式:
签订合同时付总价款的20%,苯板粘贴完毕时付总价款的15%,工程总价款的60%在竣工验收后折抵,留5%质保金一年后无质量问题退还,但必须无偿保修五年(属质量问题)。
十、工程竣工验收后:外墙保温在以后使用过程中如果出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。
十一、本合同外墙自签字之日生效,合同终止到工程完工,工程款付清后终止,本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。
本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方单位:
www.glwk8.om(管理文库吧)
乙方单位:
法定代表人:
法定代表人:
委托人:
委托人:
联系电话:
联系电话:*年*月*日*年*月*日
篇2:西龙8号楼建设工程施工合同书
GF—1999—0201建设工程施工合同书
中华人民共和国建设部制定
国家工商行政管理总局
贵州省建设厅
监制贵州省工商行政管理局
第一部分
协议书发包人(全称):贵州华信房地产开发有限公司
承包人(全称):贵州广灏城乡工程有限公司
依照《中华人民共和国合同发》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:西龙8号楼
工程地点:铜仁市南长城水果批发市场
工程内容:平基及地下室土石方、主体、室内外装修给排水,强弱电,消防系统及室外附属大楼工程。
群体工程应附承包人承揽工程项目了览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:设计施工范围内工程总承包
三、合同工期
开工日期:20**年9月6日
竣工日期:20**年9月5日
合同工期总日历天数372天。
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款
金额(大写):贰仟玖佰万元(人民币)¥:29000000.00元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专业条款
5、本合同通用条款
6、标准,规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间20**年月日
合同订立时间地点:贵阳市华信房开办公室。
本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
住所:
住所
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真;
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编号:
邮政编号:
建设行政主管部门
工商行政管理部门
审查意见:
鉴证意见:*年*月*日*年*月*日
第三部分
专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同使用汉语外,还使用中国语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
发包人提供标准、规范时的约定:
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
发包人对图纸的保密要求:
使用国外图纸的要求及费用承担:
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名:
职务:
职权:
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名:
职务:
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备条件的要求完成的时间:
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
(3)施工场地与公共道路开通时间和要求:
(4)施工场地与地下管线资料的提供时间:
(5)由法发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6)水准点与应标控制点交验要求:
(7)图纸会审和设计交底时间:
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
(9)双方约定发包人应做的其它工作:
8.2发包人委托承包人办理的工作:
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求;
(5)需承包人办理个有关施工场地交通、环卫和施工嗓音管理等手续;
(6)以完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担;
(8)施工场地清洁卫生的要求:
(9)对方约定承包人应做的其它工作:
三、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间;
工程师确认的时间:
10.2群体工程中有关进度计划的要求;
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
五、安全施工
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用===方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法;
风险范围以外合同价款调整方法;
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法;
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符:
(1)材料设备单位与一览标不符:
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的计算方法;
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
十、伪约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
37、争议
37.本合同在履行过程中发生的争执,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第====种方式解决:
(一)提交____________________________仲裁委员会裁:
(二)依法向人民法院起诉。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
40.保险
406本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
发包人委托承包人办理的保险事项:
(2)承包人投保内容:
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
47补充条款
附件1;承包人揽工程项目了揽表
单位工程
名称
建设
规模
建筑面积(平方米)
结构
层次
跨度(米)
设备安装
内容
工程
造价(元)
开工
日期
竣工
日期
附件2:发包人供应材料设备了览表
序号
材料设备
品种
规格
型号
单位
数量
单价
质量
等级
供应时间
送达地点
备注
附件3:工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证====(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、土建工程为===年,屋面防工程为===年;
2、电气管线、上下水管线安装工程为===;
3、供热及供冷为===个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为==年;
5、其他约定:
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气抢修等),承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款3%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的===%。
本合同双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为====(大写)。质量保修金银行行利为===。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人双方共同签署。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):*年*月*日*年*月*日
房屋建筑工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称)
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对
(工程全称)签定工程质量保修书。
一、承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水道管、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限:
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外面墙的防渗漏为===年;
3、装修工程为===年:
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为==年:
5、供热与供冷系统为===个采暖期、供冷期:
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为===年;
7、其他项目保修期限约定如下:
质量保修期工程竣工验收合格之日起算起。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用造成质量缺陷的责任方承担。
1、工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的===%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为====(大写)。质量保修金银行利为====。
2、发包人在质量保修期满后14天后,将剩余保修金和利息返还承包人。
3、其他约定:
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方。
篇3:北京市劳动合同范本
20**北京市劳动合同样本[1]
乙方
法定代表人或委托代理人
甲方地址
邮政编码
甲方
文化程度
性别
出生日期:*年*月*日
居民身份证号码
家庭住址
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条
本合同期限类型为
期限合同。
本合同生效日期*年*月*日,其中试用期===个月。本合同*年*月*日终止。
二、工作内容
第二条
乙方同意根据甲方工作需要,担任——岗位(工种)工作。
第三条
乙方应按照甲方的合法要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
三、劳动保护和劳动条件
第四条
甲方安排乙方执行——工作制。
执行定时工作制的,甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时,平均每周不超过四十四小时。甲方保证乙方每周至少休息一日,甲方由于工作需要,经与工会和己方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。
执行综合计算工时工作制的,平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。
执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务的情况下,工作和休息休假乙方自行安排。
第五条
甲方安排乙方加班的,应安排乙方同等时间补休或依法支付加班工资;加点的,甲方应支付加点工资。
第六条
甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立建全生产工艺流程,制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。
甲方应按照国家或北京市有关规定组织安排乙方进行健康检查。
第七条
甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
四、劳动报酬
第八条
甲方的工资应遵循按劳分配原则。
第九条
执行定时工作制或综合计算工时工作的的乙方为甲方工作,甲方每月——日以货币形式支付乙方工资,工资不低于——元,其中试用期间工资为——元。
执行不定时工作制的工资支付按——执行。
第十条
由于甲方生产任务不足,使乙方下岗待工的,甲方保证乙方的月生活费不低于——元。
五、保险福利待遇
第十一条
甲乙双方应按国家和北京市社会保险的有关规定缴纳职工养老、失业和大病医疗统筹及其他社会保险费用。
甲方应为乙方填写《职工养老保险手册》。双方解除、终止劳动合同后,《职工养老保险手册》按有关规定转移。
第十二条
乙方患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照——————执行。
第十三条
乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按国家和北京市有关规定执行。
第十四条
甲方为乙方提供以下福利待遇——————————————。
六、劳动纪律
第十五条
乙方应遵守甲方依法制定的规章制度:严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。
第十六条
乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予纪律处分,直至解除本合同。
七、劳动合同的变更、解除、终止、续订
第十七条
订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相关内容。
第十八条
订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
第十九条
经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
第二十条
乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1.在试用期间,被证明不符合录用条件的;
2.严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4.被依法追究刑事责任的。
第二十一条
下列情形之一,甲方可以解除本合同,但应提前三十日以书面形式通知乙方:
1.乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;
2.乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
3.双方不能依据本合同第十八条规定就变更合同达成协议的。
第二十二条
甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难,经向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,并向劳动行政部门报告后,可以解除本合同。
第二十三条
乙方有下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十一条、第二十二条终止、解除本合同:
1.患病或非因工负伤、在规定的医疗期内的;
2.女职工在孕期、产期、哺乳期内的;
3.义务兵复员退伍和建设征地农转工人员初次参加工作未满三年的;
4.义务服兵役期间的。
第二十四条
乙方患职业病或因工负伤,医疗终结,经市、区、县劳动鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的,按——办理,不得依据本合同第二十一条、第二十二条解除劳动合同。
第二十五条
乙方解除本合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
第二十六条
有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除本合同:
1.在试用期内的;
2.甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3.甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
第二十七条
本合同期限届满,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。
第二十八条
订立无固定期限劳动合同的,乙方离休、退休、退职及死亡或本合同约定的解除条件出现,本合同终止。
八、经济补偿与赔偿
第二十九条
下列情形之一,甲方违反和解除乙方劳动合同的,应按下列标准支付乙方经济补偿金:
1.甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的,以及拒不支付乙方延长工作时间工资报酬的,除在规定的时间内全额支付乙方工资报酬外,还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金;
2.甲方支付乙方的工资报酬低于本市最低工资标准的,要在补足低于标准部分的同时,另外支付相当于低于部分百分之二十五的经济补偿金。
第三十条
下列情形之一,甲方应根据乙方在甲方工作年限,每满一年发给相当于乙方解除本合同前十二个月平均工资一个月的经济补偿金,最多不超过十二个月:
1.经与乙方协商一致,甲方解除本合同的;
2.乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,由甲方解除本合同的。
第三十一条
下列情形之一,甲方应根据乙方在甲方工作年限,每满一年发给相当于本单位上年月平均工资一个月的经济补偿金:
1.乙方患病或者非因工负伤,经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排的工作而解除本合同的;
2.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议,由甲方解除劳动合同的;
3.甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,必须裁减人员的。
以上三种情况,如果乙方被解除本合同前十二个月的月平均工资高于本单位上年月平均工资的,按本人月平均工资计发。
第三十二条
甲方解除本合同后,未按规定给予己方经济补偿的,除全额发给经济
补偿金外,还须按该经济补偿金数额的百分之五十支付额外经济补偿金。
第三十三条
支付乙方经济补偿时,乙方在甲方工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。
第三十四条
乙方患病或者非因工负伤,经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排的工作而解除本合同的,甲方还应发给乙方不低于企业上年月人均工资六个月的医疗补助费,患重病和绝症的还应增加医疗补助费,患重病的增加部分不低于医疗补助费的百分之五十,患绝症的增加部分不低于医疗补助费的百分之一百。
第三十五条
甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或由于甲方原因订立的无效劳动合同,给乙方造成损害的,应按损失程度承担赔偿责任。
第三十六条
乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保守商业秘密事项,对甲方造成经济损失的,应按损失的程度依法承担赔偿责任。
第三十七条
乙方解除本合同的,凡由甲方出资培训和招接收的人员,应向甲方偿付培训费和招接收费。其标准为:——。
九、劳动争议处理
第三十八条
因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向————劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十、其他
第三十九条
甲方以下规章制度——作为本合同的附件。
第四十条
本合同未尽事宜或与今后国家、北京市有关规定相悖的,按有关规定执行。
第四十一条
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
乙方(签章)
法定代表人或委托代理人(签章)
甲方(盖章)
签订日期:*年*月*日
鉴证机关(盖章)
鉴证员(签章)
鉴证日期:*年*月*日
篇4:大学生实习协议书合同
20**大学生实习合同样本[1]
甲方:***有限公司
住所地*****
法定代表人:****,系公司董事长。
乙方:(学校/院校)。
地址:。
法定代表人:。
丙方:性别:出生年月:
所在专业年级:学生证号码:
根据有关法律之规定,甲乙双方经平等协商一致,并经丙方同意,签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条[实习期限]实习期为年月日至年月日止。
第二条[实习内容]甲方安排乙方的学生丙方在岗位进行实习,并为丙方指派指导老师指导实习期间的工作。丙方在实习期间,应该听从指导老师的安排,应按时、按质、按量完成指派的任务。
甲方有权根据生产经营需要及丙方的能力、表现调整工作岗位。
第三条[工作时间]甲方安排丙方进行实习,每日工作时间不超过8小时,平均每周不超过40小时。甲方保证丙方每周至少休息两日,甲方由于工作需要,经与和丙方协商后可以延长丙方时间。
第四条[劳动保护]甲方为丙方在实习期间提供必要的劳动条件和劳动工具。同时,甲方享有对丙方在安全生产方面进行管理、保护的权利、义务。
第五条[教育培训]甲方负责对丙方在正式实习前进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
第六条[实习津贴]甲方同意按下列第方式计算丙方的实习津贴。
1、丙方在实习期间,甲方不支付津贴和报酬;
2、甲方以每(小时/日/月)元的标准支付丙方津贴和报酬,于每日前统一结算;
3、甲方提供丙方在工作时间内的就餐;每月支付交通费和实习津贴等计元,于每月日前统一结算。
实习期间加班时段的报酬标准参照本条前款之规定执行。
第七条[福利待遇]甲方在丙方实习期间购买人身意外伤害保险,保障其在实习期间的安全与保险待遇。丙方在实习期间,享有同甲方临时雇用员工在卫生、安全等方面的同等的待遇。
第八条[劳动纪律]丙方在实习期间应遵守甲方的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。丙方违反劳动纪律的,丙方的指导老师予以教育纠正。
第九条[变更解除]订立本合同所依据的法律法规、规章制度发生变化或所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经协商同意,可以变更合同相关内容或解除本合同。
第十条[违约责任]任何一方违反本实习合同,给其他方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,承担赔偿责任。
第十一条[争议处理]因履行本合同而发生的争议,当事人双方应本着平等、互助的精神进行协商解决。
第十二条[其他约定]本合同未尽事宜,或与国家有关规定相悖的,按有关规定执行。本合同一式叁份,甲乙丙方各执一份。
大学生实习协议书
甲方:____________________
乙方:____________________
根据国家有关法律、法规和规章的规定,就乙方申请来甲方单位实习一事,甲、乙双方经友好协商,约定如下:
一、实习期限自_______年_______月_______日至________大学就业派遣报到证上规定的报到时间止。
二、实习内容
1.甲方为乙方实习提供各项便利条件;
2.乙方应虚心
心向甲方业务员学习外贸技术,基本掌握外贸工作的程序和实务;
3.乙方应根据甲方安排积极协助甲方业务员办理外贸业务,同时完成甲方交办的其它事务;
4.乙方在实习期内应积极寻找客户,开拓业务渠道,争取在实习结束前业务能上手。
三、实习报酬
实习期间甲方根据乙方的工作态度、工作表现等给予一定的劳务费。
四、实习纪律
乙方应严格遵守国家法律、法规和甲方制定的各项规章制度,乙方在业务上受指导老师指导,行政上由甲方办公室管理,实习期满由甲方写出实习鉴定。
五、实习期间如因乙方过错造成甲方损失的,乙方应承担相应责任。
六、实习期满,若乙方符合甲方聘用条件,甲方对乙方有优先聘用权。若乙方违反此规定,应向乙方支付违约金__________元。
七、乙方向甲方交纳______________元人民币的履约定金,作为履行本协议第五条、第六条的担保。
八、本协议自双方签字盖章之日起生效。
九、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:____________________
代表:____________________
乙方:____________________
_______年_______月______日
大学生实习协议书
甲方:
东莞市炫伟实业投资有限公司
乙方:姓名:
身份证号:
为促进在校大学生职业规划的发展;同时,为了明确甲乙双方的责任和保障双方的权益,根据中华人民共和国有关法律之规定,在平等自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就在校大学生实习的有关事项达成以下协议:
一、本协议有效期自*年*月*日至20**年8月31日止。
二、甲方责任及义务
1、甲方负责把符合条件的学生安置到谷崧企业集团,西安比亚迪,东莞万利达,安徽美的,顺德美的,龙昌国际,怡科电子,富港电子,担任操作工一职。具体工作地点按照各个高校代理招聘的人数定。
2、甲方负责核实谷崧企业集团,西安比亚迪,东莞万利达,安徽美的,顺德美的,龙昌国际,怡科电子,富港电子的经营状况、并如实向学校与学生介绍单位的相关信息:如招聘要求及岗位职责、福利待遇、公司环境等相关事宜。
3、甲方提供的就业信息及对学生的承诺必须真实并与安置的单位实际情况相符合。如乙方体检复查不合格、自身不适应或提供个人虚假资料或被用人单位辞退者、乙方自愿放弃而返回学校者,则其与甲方无关。
4、甲方负责对乙方入职之日起跟踪服务直到协议期满。
5、甲方保证乙方的待遇为60天/11小时制,工资待遇1800---2400元/月,包食宿。
6、甲方有义务对在职人员的监管,并进行必要的在职培训。
7、甲方相关事务人员应督促乙方备足各种外出费用,生活用品、零用钱等
为保证各位新入职员工在实习工作当中的切身利益与安全问题,我单位郑重承诺如下:
一、薪资以现金方式按时足额发放。
二、我单位承诺为派遣实习学生免费提供吃饭,住宿。
三、我单位派遣职工随同前往及返回。
四、我单位承诺不收取学生任何费用。(车费自理)六月份走的五月底之前报名者和七月份走的六月20号之前报名者返回的时候车费减免30元人民币。
五、我单位将统一组织、安排,包车前往目的地。
六、我单位保证合同期满,可以自由选择辞职
三、乙方的责任与义务
1、在甲方企业实习期间,必须服从甲方企业的管理,认真执行甲方企业各项规章制度;
2、对于危害自己的劳动条件和被要求从事违法、违规活动时,可对甲方企业提出疑义、批评、检举和控告;
3、若提前解除协议,应提前两日通知甲方,在办理好工作交接手续后,方可解除本协议。
4、乙方负责提供的相关证件:包括身份证复印件2份、一寸照片4张等。
5、乙方工作未满7个工作日将不予结算工资
一:个人承担车费,由公司统一收取单程车费200元{此费用只用于学生出行费用}。
二、服从公司对岗位进行合理管理与调配。
三、认真遵守和履行公司的各项规章制度,如因本人原因(过失或故意违规操作)给公司造成经济损失或法律上的责任,本人愿承担公司所受经济损失1-5倍的罚款,或承担法律上的责任。
四、工作期间,谨记不迟到、不早退、用心完成分内工作(有特殊事情需请假的,须提前2-3天请假,并说明理由)。不无故旷工或擅离职守。(旷工一天扣两天基本工资)五、
不得故意和过失泄露公司的经营、管理机密,及我职务范围内之业务机密。
六、反操作规程而造成的职业伤害,本人决不向公司提出任何补偿要求。
七、在职期间,若发生与本人业务相关的经济问题,本人愿接受公司财务部及人事行政部的调查。
八、若因某种原因离开公司,必须提前十日以书面形式通知人事行政部,且在离职前将本职工作完整地交接清楚,退交领用物品、结清借支款等。若未经批准而擅自离职,公司将保留要求按试用期工资三倍赔偿的权力,并追究担保人(招聘代理人)的连带责任。
九、若被公司证明或认为不符合用人条件,公司有权发书面形式通知我办理离职手续
十、如违背公司的管理规章制度及上述承诺,愿意接受公司辞退、罚款及追偿的处理。
四、薪资结算、核算方式:
1、工资结算时间:实习人员在职期间的工资随公司人员发放工资时间发放,人员实习期满办理离职手续,再将工资给予结算。
五、其他
1、本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商。因本协议而引起的纠纷,双方友好协商解决,不能达成一致时可向甲方所在地劳动仲裁部门申请仲裁。
2、因经济环境、地震、较大火灾、地区性瘟疫、战争、政府合法行为等造成双方不能履行本协议,双方通过书面形式通知对方,本协议即告终止。
六、本协议由甲乙双方签字之日起生效。
其他附加条件:
甲方为乙方提供*年*月*日至*年*月*日止的后续服务管理工作,其主要包括:
1、乙方私自外出(打架斗殴、纠纷等)造成的一切损失与后果与甲方无关。
2、乙方必须遵守甲方企业的管理及其相关法律法规,否则造成的一切后果由乙方自身承担。
甲方:东莞市炫伟实业投资有限公司
鉴证单位::
负责人:
乙方签字:
篇5:公司汽车租赁合同
20**公司汽车租赁合同范本
出租方:
合同编号:
签订地点:
承租方:
签订时间:*年*月*日
根据《中华人民共和国经济合同法》及交通部、国家计划委员会等部门联合颁布的《汽车租赁业管理暂行规定》。为明确出租方(甲方)与承租方(乙方)权利义务关系。经双方协商一致,订立本合同。
第一条
租车期限
甲方将===牌车辆,车牌号码===
从*年*月*日==时起交付给乙方使用至*年*月*日时止收回,租赁期共==年==个月==天==时,交付地点:
第二条:租金、定金标准及交付期限
1.每天(月)租金===元,共计人民币===元,乙方于接收车辆时向甲方付清。
2.乙方按车辆价格总额的==%,即==元,向甲方交保证定金,于接收车辆时付清。
3.乙方租车在三个月以上的,每月按签订合同规定日期向甲方预付下月租金。逾期交付租金,应按超时天数,向甲方交纳租金的==%的违约金。
4.乙方所租汽车,每天(按24小时计)行驶不得超过===公里,超出部分由甲方每公里加收==元;超出==小时按半天计费,超出====小时按全天计费。
第三条:甲方责任
1.向乙方提供的租赁车辆技术状况必须良好,各种证照及规费缴讫证齐全。
2.负责办理保险公司为租赁车开办的险种。
3.负责车辆的二级维护和年检。
4.租赁车在租赁期间,
发生事故、应协助乙方处理事故。
5.租赁期间对车辆使用情况实施监督。
第四条
乙方责任
1.租赁期间,应遵守国家有关法律、法规、法令,安全行车,因违法、违纪、违章所造成的民事法律责任,自行负责,并承担给甲方造成的经济损失。
2.租赁期间负责对车辆例行保养和小修,如车辆在例行保养和小修时需更换零部件,应事前取得甲方的许可。
3.不得用租赁车辆从事营业性活动,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、不得将车辆交与无证人员驾驶。
4.承担车辆租赁期的油料费、过桥费、过路费、小修费用和车辆被盗后保险公司付赔后的不足部分及其他费用。
5.租赁高档车时,应出具担保人合法有效的担保书。
6.发生交通事故,承担公安交通管理部门裁定的责任,并承担保险公司付赔甲方后不足部分的损失和修理期间车辆的租金。
7.租赁车辆使用期间,发生交通事故,及时向当地公安交通、保险部门报案联系。并在24小时内通知甲方协助解决。
8.如需续租车辆,须在本合同期满前向甲方办理续租手续,合同期满未办理手续,逾期三天(含三天)未交还车辆,除应交纳逾期期间的租金外,另交纳逾期租金
%的违约金,逾期三天以上,未与甲方办理续租手续的,甲方将向有关部门申报,由此产生的后果及费用由乙方承担。
第五条
违约责任
1.甲方未按规定履行责任,应承担乙方受到的损失。
2.乙方未按规定履行责任,除承担甲方受到的损失外,还应承担自身损失的部分。
第六条
纠纷解决方式
解决争议方式:因本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成,由===仲裁委员会仲裁。(当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁协议的,可向人民法院起诉)
第七条
补充条款
1.本合同双方签字盖章生效,本合同一式===份,双方各持正本一份。附件为本合同组成部分。
2.如需变更或解除本合同应提前===天通知对方。
3.本合同未尽事宜,按有关法规执行。
4.本合同租赁期夺一年以上由甲方报送一份给运管部门备案。
5.本合同第一页由甲方留存,第二页四乙方留存,第三页交道路运政管理部门备查。
第八条
附则
出租方:(章)
承租方:(章)
地址:
地址:
法定地表人:
法定地表人:
委托代理人:
委托代理人:
开户行:
开户行:
帐号:
帐号:
电话:
电话:
邮政编码:
邮政编码: