工作中越来越离不开承包,合同,工程资讯,你可能正苦于不知道如何撰写承包,合同,工程文章,以下是小编精心整理的工程清工承包合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程清工承包合同
甲方:
乙方:
为明确双方责任与义务,强化管理体系,提高工程质量,甲方将
工程的模板工分部项目,以清工承包形式承包给乙方,由乙方为承包责任人,组织人员及相关设备进行施工。现经双方协商一致订立如下合同:
一、工程名称及建筑面积:/M2。
二、工作范围:
施工图、会审纪要,工程联系单范围内的所有模板工分部项目,即从基础开始到主体完工后的模板工工作内容(包括模板制作安装、拆模及负责后的清场及清除铁钉等工作)。具体按施工图内容。
www.glwk8.om(管理文库吧)
三、工程期限:
乙方按照工期要求,不得延误工期,如乙方施工人员跟不上进度,甲方有权更换班组,并按工程量的80%结帐。
四、双方商定的清工承包价格:
根据双方谈妥的价格,按建筑面积(M2)
元/平方米计算。(乙方必须按甲方工期要求,标准层
天;屋顶
天)如故意拖延工期按
元/平方米计算,严重者按第三条执行。
六、付款方式:基础按工程量
%,每层按工程量
%付款,屋面结顶后付
%中间验合格成后付
%,予验收完成后付清。
七、工程按国家现行标准验收
1、乙方支设模板质量的基本要求是:保证截面尺寸正确;要有足够的强度、刚度和稳定性及不得漏浆。对拆模后的成品质量,其垂直度与平整度须达到验收标准,发现爆模、扭曲、凹凸不平及梁柱节点部位,须由乙方负责修凿平整。乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,才可报甲方核验,未经自检合格甲方可拒绝验收。
2、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预留管线等)负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。
3、要求一次性验收合格,具体按监理及质监站验收合格为准。
八、安全生产:
施工期间,乙方必须按有关安全操作规范施工,同时对班组人员进行安全教育和采取必要的安全措施。若发生人、机的安全事故,一概由乙方承担全部经济损失负责处理善后事宜。
九、甲乙双方职责:
(一)、甲方:
1、提供夜用照明灯具。
2、按合同第六条及时付款。
3、负责施工用电和施工用水。
(二)、乙方:
1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、妥善保管、正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
5、服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
6、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置正确,不得任意堵塞或移动。
8、做好施工现场的工后落手清,及时清理模板、回收扣件、卡具及铁钉,整齐堆放模具材料.9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,双方签字后生效
甲方:
乙方*年*月*日
篇2:总公司某土方工程承包合同
土石方工程承包合同
发包方:*************有限公司(以下简称甲方)
承包方:***************有限公司(以下简称乙方)
甲方将
***********
土方、及桩基础工程承包给乙方施工,为了明确甲乙双方在施工过程中权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意达成以下合同条款,双方遵照执行。
一、承包项目:
本工程地块土方的开挖、运弃、夯实、平整及检测;基础打桩、破桩头、桩基检测。
二、承包方式:
本工程承包方式采取土方暂定总价
固定综合单价17元/m3包干,桩基础以每米的固定价格(150元/每米)按实结算。乙方按照甲方要求对项目地块的挖、运、夯实、平整以及桩基础的制作、施工机械进出场、项目检测等进行包干实施,不得转包。
3、项目质量与施工要求:
1、乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
2、土方施工要求:
?、项目地块的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
?、回填土方时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应每分30cm一层进行夯实,共夯实5层,夯实后须经质监站进行环刀取样试验,密实度达到94%以上,方为合格;否则乙方承担整修、返工费用。
3、桩基础施工要求:
本工程桩基础采取洛阳铲桩桩基施工,机械进出场、现场文明、安全施工、桩基检测等由乙方承担。具体桩数和工程量以建设单位和甲方共同认可的施工图和工作联系单,以及钢筋笼长度及施工记录为准。具体承包内容包括场地平整,障碍物处理,桩位测量放样定位,钢筋、砼材料供应,钢筋笼制作安装,混凝土现场拌制及浇灌,试件、试块取样制作养护试验,成桩及桩孔防护,破桩头,施工技术资料收集整理成册,办理施工技术资料签证,施工现场的临时水电安装和临时设施的设置等整个桩基施工全部内容。
3、项目工程量:
暂定土方量为9096.5立方米,桩基础按设计要求打至持力层500MM,具体米数按实计算。
四、工程承包价格:
1、挖运土方、水夯及压路机压实、压实试验检测按固定综合单价17元/立方米(含场外运费、卸土费等所有费用)计取,共计154640.5元,此价格为土方暂定总价,如遇岩石放炮不予以经济签证。
2、洛阳铲桩基础费用为150元/米,包括桩基础,洛阳铲钢筋为Ф400钢筋笼,混凝土标号为C30,钢筋笼制作吊装,灌注桩机进出场,人工破桩,桩基础检测等。桩基础米数按实计量。
3、土方及桩基础工程均需按集团要求办理竣工结算,土方需提供原始地形和完工地形各一套测绘图及数据,按实际完成的工程量计算。
五、工期要求:自合同签订之日15日内完成。乙方根据甲方的工期如有延期,则延期2天后,第3天开始延期每天按1000元处罚,累计处罚最多不超过桩基工程总造价的5%。
六、付款方式:
1、本工程甲方不支付备料款和进度款,待项目工程全面完成后,甲方在收到乙方出具的各项工程合格检测报告后3个工作日内支付工程总造价的80%给乙方,余款在加油站主体工程完成后给予一次性付清。
2、甲方支付乙方工程款时,乙方向甲方提供等额的建安发票,甲方方可付款。
七、施工安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、乙方应严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。特别是岩石爆破,必须做好一切安全准备工作,否则出现安全事故,概由乙负责并承担全部费用。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、乙方雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
5、乙方发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
八、其它事宜:
1、甲方应为乙方提供施工场地的临时用水水源及临时用电电源。乙方施工期间所用水电费由乙方自行承担。
2、工程完工后,乙方应做到工完料清、场地清、方可交付。
3、乙方负责处理好与当地的关系和矛盾,并承担相关费用。
九、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本合同一式五份,甲方四份,乙方一份,经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
甲方:
乙方:
签约地点:
签约时间:
篇3:地暖安装工程承包合同书
合同编号:BC-
工程名称:
低温热水地面辐射采暖(以下简称地暖)工程
工程编号:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):太原市伴春地暖装饰工程有限公司
签订地点:
根据和的有关规定,为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商后同意签订本合同。
第一条
工程项目
【工程名称】:地暖工程
【工程地点】:
【承包范围及内容】:
地暖工程(不含热源设备、供回水主干管、混凝土部分)。做法和选材详见施工图纸,计划安装面积约==平方米。
【工程单价】:==元==/平米,工程面积==㎡。
工程预算总造价
元(大写金额):。
第二条施工准备
【甲方】:
1、保证施工现场平整,地面障碍物清除干净,地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。
2、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。
【乙方】:
本合同签订后收到甲方进场通知后
天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。
第三条
工程期限
一、工程总工期为
天,从甲方通知的开工日期算起,顺延
个日历日竣工验收。
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
1、按施工准备规定,不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求),障碍物未能清除,影响进场施工;
2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;
3、不属于包干系统范围内的重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;
5、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条
工程质量
一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。
二、地暖施工图纸由乙方设计报请甲方批准,乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工,并接受甲方派驻工程代表的监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定经审验合格后方可用于施工;
2、由甲方和土建方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料的改变或代用必须经原设计单位同意,并发正式书面通知和甲方派驻工程代表监理工程师签证后方可用于工程。
3、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方,单位工程结构完工时,应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;
4、乙方在施工过程中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究,并经设计、建设单位签证后实施;
5、竣工后,乙方对工程进行保修二年,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条
工程款的支付与结算
工程款的支付与结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、合同单价在合同实施内为固定价款,不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程配合费、检测费、地税等);
二、乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单,甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。
三、本合同签订后==日内,甲方应支付工程材料备料款==元
(大写金额:),乙方收到该款项后,组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款元(大写金额:),工程竣工验收合格后,甲方根据工程量付清余款。
备注:
五、因甲方拖欠工程款,而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。
第六条
施工与设计变更
乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后,由甲方追加工程款。
第七条
工程验收
一、竣工验收,以国家频发的GB
50242-20**即《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。
二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录,甲方须及时办理验收签证手续。
三、乙方负责系统的调试运行正常后,交付甲方使用。
四、工程竣工验收后,甲方方可使用,在规定的二年保修期内,凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设工程质量管理条例进行即:中华人民共和国国务院第279号令,执行。
第八条
违约责任
一、乙方的责任
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理、返工造成逾期交付的应偿付逾期违约金;
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。
二、甲方的责任
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延以外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。
3、工程未经验收,甲方提前或擅自使用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达
日内甲方未进行验收的,应按规定偿付逾期违约金。
5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定付给乙方赔偿金。
6、工程竣工验收合格后,甲方不得在地暖施工面上进行打眼凿洞等作业行为,否则由此造成的一切后果由甲方承担。
第九条
纠纷解决办法
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按如下方式解决;
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向人民法院起诉。
第十条附则
一、本合同一式==份,甲方执==份,乙方执==份。
二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。
三、合同签订时,甲乙双方如需提出修改,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定地址:
法定地址:
签约代表(签章):
签约代表(签章):
委托代理人(签章):
委托代理人(签章):
电
话:
电
话:
传
真:
传
真:
日
期:
日
期:
篇4:水电安装工程承包合同
水、电安装工程承包合同
甲方:
乙方:
甲方承建()栋住宅楼,现交本工程水、电、避雷、消防、弱电系统工程以包工包料的方式发包给乙方,经双方协商一致,签订以下条款,共同遵守:
一、合同单价承包内容:
1、设计图纸、图纸会审、技术交底所含的水、电、避雷、消防、弱电系统的所有施工内容(包括雨水管)的材料及人工,后期小型变更不增加结算,大型变更按实际发生费用补偿给乙方。
2、临时施工用水、电的搭设、维护、拆除,以及为土建班组的昼、夜施工提供用水、用电、照明及保持其正常。材料由甲方提供。
3、本班组造成的建筑垃圾清理,本班组造成的土建缺陷修复,厨厕的防水处理,施工机具维护、简单修复,自检测试。
二、根据以上约定的施工内容,承包价格如下:
()栋建筑面积约(),承包单价==元/㎡,此价为大包干形式,不再计算其他任何费用,建筑面积以定额计算规则进行计算(阳台、架空层算半面积)。
三、付款方式:
1、主体验收后付到:15%;
2、全部完成穿线后付到:==%
3、全部完成给排水立管后付到:75%;
4、全部完工付至:80%
5、竣工验收合格后三个月内付至:95%;
6、保修金按建设单位同期返还。
四、质量要求:
严格服从甲方的质量管理,严格按施工规范、设计图纸施工,确保本工程质量达到合格工程标准。所有材料需经建设单位、监理认可。保证厨厕预留孔洞处无渗漏。如因乙方施工质量问题造成返工由乙方自行负责,如对土建成品造成破坏,由乙方负责修复。甲方负责向质监站交纳一次水电测试费用,乙方负责其他水电测试相关费用。
五、安全要求:
严格服从甲方的安全管理,严格按安全操作规程施工,不冒险作业,发现不安全因素及时向甲方反映,整改到位后再行施工,因乙方是包工包料方式,故乙方自身违规操作造成的安全事故概由乙方自行负责,如因乙方原因造成他人的安全事故概由乙方负责。
六、文明施工要求:
严格服从甲方的文明施工管理,争取本工地达到市安全文明工地标准,乙方自行负责全班组所有材料分类存放规整。乙方必须安排专人定期进行临时施工用水用电维护、整改,无条件达到规范、建设单位、上组主管部门检查要求并不得向甲方索取任何费用。
七、工期要求:
1、按甲方的进度计划。
进度基本控制点按:()日前完成基础工程,()前完成三层封顶,
()日前完成全部主体,()日(春节前)拆除外架,()日前完成全部合同内容,()前竣工验收合格。乙方必须保证与土建配合同步,不得影响土建制度。
2、如因乙方原因导致工期控制点延期,则工资按90%结算,乙方不得有异议。
3、如乙方未按规定完成任务,造成后道工序误工,由乙方支付误工费并承担甲方制定的工期处罚。
八、其他:
1、乙方必须专人24小时留守现场,随时保证施工用水、电的正常使用,晚班前准备好照明,白班前收理好施工照明线、灯具,避免损坏和遗失。
2、做好临时用水用电看护工作,节约用水、电,白天关闭所有灯具,水路、水龙头损坏及时更换。
3、建设单位规定的保修期内乙方接到通知后24小时内派人返修,否则建设单位的相关处理、处罚费用乙方承担。
4、乙方做好本班组材料、半成品、成品的保护及看管工作,损坏、遗失自行负责。
甲方签字:
乙方签字:*年*月*日
篇5:建筑钢筋工程劳务承包合同
建筑工程劳务承包合同
发包方:攸县第三建筑公司江尚明珠项目部
承包方:钢筋班
由于甲方承建的由恒兴佳城房地产开发有限公司负责开发的江尚明珠住宅楼的全部施工建设工程,现将该工程的基础、主体劳务采用包工、包工期、包安全、包文明施工、包环境保护施工过程中的所有的劳务事项承包给乙方施工。现根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本项目施工事项协商一致,特订立本合同,供双方共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程地点:攸县城关镇滨江大道
2、工程名称:江尚明珠住宅楼
3、工程规模:框架剪力墙18F。总建筑面积约地上17800㎡,具体按定额计算规则计算。
二、承包范围:
1、该工程施工蓝图中的所有钢筋制作、绑扎、预埋、预留、所有钢筋焊接、人工配合卸车、植筋只负责配料不植筋和二次结构用工等凡属于钢筋类的全部工作在内。
2、该工程项目:本工程所有图纸内容和会审、变更内容。
3、钢筋原材料的分类堆码、加工区场地整洁、成品按品种规格堆码整齐。剩余钢筋及时收集。
三、机械设备:
1、甲方部分:提供塔吊、挖机、输送泵车、搅拌机、提升机、增压水泵、大型潜水泵、配电间及施工所需的三级配电箱。
2、乙方部分:提供自身所需的大小电焊机、弯曲机、调直机、剪断机等工具用具。
3、以上双方所提供的机械设备皆由双方各自配备操作人员进行安装维护、维修、指挥协调工作。
四、消耗材料:
甲方:提供各种型号钢筋等原材料及时到位。
乙方:提供所需的三级配电箱以下的电缆线、绑扎用扎丝、各种焊条、安全帽、雨衣雨鞋、手套等。
五、质量要求:本工程为合格工程。
按图纸和规范要求、强制性条文严格组织施工。
六、承包单价:
1、从基础至正负零合同单价按图纸工程量钢筋的总重量为480元/吨。正负零以上按建筑面积大包干为28元/㎡,建筑面积按现行湖南省消耗额进行核算,此单价为税后工资,乙方不提供发票。
2、该工程所有设计变更增加部分套用06消耗定额核算,定额工价协定为45元/每工日,无法套用定额的,根据现场情况进行协商,甲方需要调用乙方计时工按130元/工日签证。
七、付款方式:
1、正负零以下根据已完成工程量清单(含零星短材料清理完成后)按480元/吨的80%支付人工工资。年前楼面砼完成后按工程量的80%支付人工工资,以后每三层按已完成的工程量的80%支付一次(每月必须完成五层),主体屋面砼全部完成后按总工程量的90%全部付清余款。
2、零星钢筋清理、归堆后及二次结构全部完成,付清全部工资的95%。
3、其余5%在竣工验收合格后1个月内付清工程款的100%。
4、任何一次付款甲方凭乙方的付款申请详单支付(付款申请单必须有甲方施工员签字审批,该扣除的罚款等纳入申请单内一并扣除,否则不予支付)中途不做任何借支。
八、双方责任:
1、甲方责任:
(1)负责提供1套施工图给乙方。
(2)搞好场地三通一平工作以及协调相关部门关系和周边关系。
(3)按合同要求及时支付工资款,如遇资金周转困难,应及时与乙方协商,征得乙方同意后方可推迟支付,否则乙方有权停工,由此造成误工损失由甲方承担。
(4)负责技术交底及制订相关施工方案,提供现场控制点及每层楼的控制线。
(5)负责材料的及时供应及材料保管。
(6)负责安排乙方施工人员的食宿场所。
(7)甲方提供的原材料必须根据场地安排卸放到位。
(8)所有工程全部完工后,由乙方提供结算资料,甲方必须在一个月完成验收、结算,否则将视为认可乙方结算数据。
(9)甲方有权辞退不胜任工作的不合格施工人员,乙方接到辞退通知后必须在24小时之内调离本工程范围,乙方在两天之内补充合格施工人员。
(10)如不能与其他班组按计划完成时,甲方可临时调动其他班组人员进行补充,所调人员由乙方进行合理安排和调动,乙方在支付进度工程款中按180元/天扣除。
2、乙方责任:
(1)合同签定后,搭建好临时设施,及时组织施工人员,正常施工必须保证30人/天。
(2)按合同工期,会同甲方项目部指定施工计划,按计划组织人员确定工期进度,制订材料计划并提前3天项目部报送材料采购清单。
(3)负责施工现场的安全防护工作,落实安全生产措施,配合甲方安全员对人员进行安全知识教育和安全隐患意识教育。由于乙方违章操作(包括第三者在内)所造成的安全事故概由乙方自行承担。如发生意外安全事故,在保险赔付以后,额外经济损失在壹万元内由乙方承担,超过部分由甲方负责。
(4)负责施工现场的文明施工组织和管理工作,施工场地的材料,按指定地点码堆整齐,及时清理乱堆乱放材料,保持施工现场和住宿场地内整洁有序。
(5)乙方未经甲方同意不得将工程自行转包,否则所有工程内容的经济损失都由乙方负责。
(6)乙方应对乙方的施工作业人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全技术交底。
(7)乙方必须遵守甲方各项规章制度,甲方将根据管理制度的规定,在施工过程中如发生安全隐患问题,乙方必须在甲方规定时限内整改完毕。如拖延整改超过12小时内罚款500元。
(8)乙方在施工过程中,杜绝一切打架、偷盗、如发生打架一次罚款2000元,如再发生罚款5000元,且打架双方班组进行医药费、误工费的赔偿,甲方一概不负责。乙方必须协调好各工种内部矛盾,情节严重者除罚款外依法追究法律责任。
(9)乙方在施工过程中,不能以任何理由私自停工(除恶劣天气外),如有发生罚款2000元。
(10)甲方提供的部分原材料和机械设备由乙方负责安排人员装卸。
(11)提供人员清单身份证及1寸照片,协助甲方办理暂住证、保险、计划生育证等工作。
(12)乙方用工必须遵守相关规定,乙方在现场操作人员不得使用未满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,或明知有酗酒、高血压等病状者。由于乙方的非法用工造成安全和质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。
九、工程管理:
1、乙方必须按照设计施工图、技术交底、合同约定事项和验收规范,精心组织施工,严格执行有关建筑施工的强制性条文规定,确定工程质量达到国家验收标准。
2、建设方、监理方、甲方对本工程的质量、安全有权进行监督检查,乙方如有未按图纸施工、不符合规范要求、野蛮施工等现象,甲方有权要求乙方进行停工整改,由此造成的返工浪费损失概由乙方承担,在进度款中扣除。
十、合同工期:
本工程自20**年12月10起至20**年5月10日。总有效日历工期为5个月,如因甲方原因造成误工,工期顺延。
十一、合同生效与终止:
1、本合同自双方法定委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。自工程竣工交付业主使用,结算完毕,甲方支付工程款完毕(不包括保修金)后,除有关保修条款仍然生效后,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
2、本合同在履行过程中如遇到以下情形属违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。
(1)乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。
(2)工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者。
(3)乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履约合同的行为。
(4)乙方没有健全的施工管理和组织体系,进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容,甲方的声誉面临严重威胁。
(5)乙方已无法全面履行合同要约,尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。
(6)乙方有损害甲方声誉的严重行为,如发生严重质量事故,安全事故,造成重大经济损失等情况。
(7)乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。
3、发生上述共3点情形时,属乙方自愿违约。甲方将以书面形式通知乙方,乙方进入本工程的人员、物质、设备应在48小时内撤离施工现场,并由此造成的损失由乙方承担,同时,甲方还需追索违约赔偿2000元-10000万的权利,和按已完成的工程量70%最终结算。
十二、其它事项
1、为体现双方合作诚意,在本合同签定后乙方向甲方支付合同履约金叁万元整,主体封顶后全部退清,如乙方未能按合同履行,则不予退还,如甲方违约,则双倍退还。
2、乙方未能在本合同规定期限内完工每逾期一天向甲方支付违约金1000元,提前1天奖励1000元,施工过程因违反工地规章制度造成的罚款,在进度款中扣除。
3、由于不可抗拒因素导致合同无法履行时,甲、乙双方及时协商解决。
4、本合同在履行过程中发生争论时,由双方协商解决,协商不成可向株洲市仲裁委申请仲裁或向当地人民法院起诉。
5、以上条款甲、乙双方经仔细阅读,同意按本条约遵照执行。
未尽事宜,另行协商。
发包方:
承包方:*年*月*日*年*月*日